3° Termo aditivo do contrato nº.230/2023, decorrente de Tomada de Preços n° 6/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU e a L DANIELLY GOMES inscrita no CNPJ sob nº. 14.543.150/0001-56. O presente termo aditivo tem por objeto - DILATAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DA OBRA com término do aditivo em 14/04/2024, com a seguinte justificativa: “O novo cronograma se faz necessário devido ao fato de que a empresa teve dificuldades na execução da obra devido a escassez de mão de obra no município, aliado a alteração na quantidade do serviço, uma vez que por conta do tamanho do terreno deve aumentar a cerca do mesmo, dentre outros fatores que contribuíram para o atraso da obra. Sendo assim, o Município acatou a justificativa e apresentou o novo cronograma para a conclusão da obra. Com fundamento art. 65, II, da Lei nº. 8.666/93.

Poxoréu/MT, 15 de Abril de 2024.

NELSON ANTÔNIO PAIM

PREFEITO MUNICIPAL